荣誉业绩-北京信全企业管理咨询有限公司

2026-01-27

逾期交房牵出资金监管漏洞律师行政复议促行政机关履职

案情简介：本案为商品房纠纷，多名业主于2020年购买河北某市某房地产开发公司开发的商品房，通过定金、转账、刷卡、按揭贷款四种方式支付。《商品房买卖合同》明确约定了预售资金监账户。然而，合同约定的交付期限届满后，开发商逾期三年仍未交付房屋。业主们为维护权益，委托北京泽霄律师事务所姜振兴律师团队介入维权。团队通过政府信息公开途径调查发现，案涉项目存在商品房预售资金监管相关问题，遂指导业主向市住房和城乡
2026-01-22

拍卖房款久拖不付律师联动检察协调破局

案情简介：本案为一起执行追款案件，申请执行人杨某与被执行人曾就债务履行达成调解协议，但被执行人后续未能按调解书约定支付款项。无奈之下，杨某向法院申请强制执行，法院依法主持对被执行人名下房产进行价格评估与公开拍卖，最终由一家政府持股公司成功竞得该房产。然而，房产拍卖成交后，竞得方政府持股公司却始终未支付相应执行款，导致杨某的合法债权迟迟无法实现。为追回款项，杨某委托北京泽霄律师事务所李想律师介入维权
2026-01-13

百万货款拖欠不付律师精准维权获全额支持

案情简介:原告段某长期从事毛绒玩具销售业务，与被告上海某科技公司（以下简称 “科技公司”）保持稳定供货关系，持续向其供应玩偶类产品。然而自2024年起，科技公司开始持续拖欠货款，经双方对账核算，最终确认拖欠债务总额为百余万元。为解决债务纠纷，科技公司法定代表人周某向段某发送《还款协议》，协议中对上述债务进行了重新确认，并制定了分期履行方案。随后，周某通过微信明确表示同意该协议内容。但令人意外的是，
2026-01-09

离婚诉求被驳回后终获和解律师多维发力化解婚姻僵局

案情简介：本案系离婚案件。2014年，女方与男方相识，自由恋爱一年后于2015年登记结婚，二人均系初婚。2016 年11月，儿子的出生让小家庭充满暖意，婚后初期日子安稳和睦。然而，随着生活琐碎累积与观念差异显现，夫妻矛盾逐渐滋生。2023年，男方曾写下保证书缓和关系，但后续矛盾再度爆发且愈演愈烈，女方认为婚姻已无维系必要，委托泽霄律所李帅律师诉至法院，请求判令离婚、婚生子由自己抚养并由被告支付抚养
2026-01-07

施工尾款十年未结律师多维度突破难点胜诉

案情简介：2024年5月，委托人张某因工程尾款拖欠问题，委托北京泽霄律师事务所张秦阳律师维权。案件核心事实可追溯至2013年5月，张某挂靠某中日合作企业，以该公司名义与被告公司签订施工合同，约定工期一个月，合同金额三百余元。合同履行完毕后，被告公司仅支付250万元，剩余尾款迟迟未付，相关事实有书面合同及盖章结算单为证。十余年间，张某多次向被告公司索要尾款，但仅留存2022年的一份录音（对方人员称不
2025-12-23

草场租赁押金难退律师助力委托人胜诉追回损失

案情简介：2019年3月，崔某、某旅游公司及案外人内蒙古某农业公司签订《草场租赁暨经营协议》，约定崔某承租旅游公司位于内蒙古某村的2亩草场，委托案外人经营，租赁期限自2019 年3月至 2020年3月。合同明确约定租金、押金以及合同到期后旅游公司全额退还押金。签约当日，崔某按约向旅游公司转账支付租金、押金。租赁期限届满后，旅游公司未按合同约定返还押金，崔某多次索要无果，委托北京泽霄律师事务所李想律
2025-12-16

工程停工保证金难退律师以不当得利为由助委托人胜诉

案情简介：2021年4月，黄某、张某、曹某、谢某四原告经温某介绍，参与某高速公路通信管网建设工程施工。该项目中，北京某建设开发有限责任公司为承包商之一，四川某建设工程有限公司与温某签订《内部劳务施工协议》，约定由温某承包特定路段样板段工程，需缴纳材料保证金。四原告以黄某名义，分别2021年向四川建筑公司各转账25万元，合计支付材料保证金100万元，温某均开具收款收据。工程于2021年6月动工，7月